FİNİKE HALK PLAJI YAZ AYLARININ VAZGEÇİLMEZ ADRESLERİNDEN BİRİ

Finike'nin en çok tercih edilen plajlarının başında gelen Finike Halk Plajı, Sahilkent Mahallesi sahilinde yer alıyor. İlçe merkezinden yürüyerek, özel araçla ya da şehir içi minibüsleriyle kolaylıkla ulaşılabilen plaj, uzun kumsalıyla özellikle ailelerin ilk tercihleri arasında bulunuyor. Tamamı ince kumdan oluşan sahili sayesinde çocuklu ailelere güvenli ve konforlu bir ortam sunan plajda ziyaretçilerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek birçok imkan yer alıyor. Belediye tarafından hizmete sunulan duş, tuvalet, soyunma kabinleri ve otopark alanı tatilcilerin kullanımına açık durumda. Bölgedeki kumların bazı cilt rahatsızlıklarına iyi geldiğine yönelik yaygın inanış da plajın ilgi görmesindeki nedenlerden biri olarak öne çıkıyor. Sahil çevresinde hizmet veren kafe ve işletmeler ise yiyecek ve içecek ihtiyaçlarının kolaylıkla karşılanmasını sağlıyor.

GÖKLİMAN PLAJI SAKİNLİK ARAYANLARIN TERCİHİ OLUYOR

Finike ilçe merkezine yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulunan Gökliman Plajı, Andrea Doria Koyu yakınındaki konumuyla dikkat çekiyor. Sahil yolu takip edilerek özel araçla ulaşılabilen plaja, belediyenin belirli aralıklarla düzenlediği servislerle de gidilebiliyor. Tarih boyunca Likyalılar döneminde liman olarak kullanıldığı bilinen koy üzerinde bulunan plaj, turkuaz renkteki denizi ve ince kumlu sahiliyle öne çıkıyor. Gürültüden uzak, huzurlu atmosferi sayesinde özellikle aileler ve sakin bir tatil geçirmek isteyen ziyaretçiler tarafından tercih ediliyor. Temiz deniziyle dört mevsim dikkat çeken Gökliman Plajı'nın çevresinde çeşitli yeme-içme işletmeleri de hizmet veriyor.

ALTUNCAN HATUN KADINLAR PLAJI KADINLARA ÖZEL HİZMET SUNUYOR

İlçe merkezine yaklaşık 4 kilometre mesafede bulunan Altuncan Hatun Kadınlar Plajı, yalnızca kadınlar ve çocuklara hizmet veren yapısıyla bölgenin farklı konseptteki tesislerinden biri olarak öne çıkıyor. Özel araç, şehir içi minibüsleri veya servis araçlarıyla ulaşılabilen plajda denizin genellikle sakin olması güvenli yüzme imkanı sunuyor. Temiz sahili ve düzenli yapısıyla dikkat çeken tesiste ahşap iskeleler de ziyaretçilerin kullanımına sunuluyor. Duş, tuvalet ve giyinme kabinlerinin bulunduğu plaja giriş ise ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

ANDREA DORİA KOYU DOĞA VE TARİHİN BULUŞMA NOKTASI

Finike merkezine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Andrea Doria Koyu, doğal güzellikleri kadar tarihi geçmişiyle de ilgi görüyor. Adını Cenevizli amiral Andrea Doria'dan alan koy, çevresini saran çam ağaçları, berrak denizi ve eşsiz manzarasıyla doğaseverleri ağırlıyor. Caretta carettaların yaşam alanlarından biri olan bölgede zaman zaman Akdeniz foklarının da görüldüğü belirtiliyor. Kayalık ve taşlık yapısı nedeniyle daha çok deneyimli yüzücüler ile dalış meraklılarının tercih ettiği koyda kamp, piknik ve doğa yürüyüşü gibi aktiviteler de yapılabiliyor. Andrea Doria Koyu'na giriş ücretsiz olarak sağlanıyor.

MAĞARALI KOY HAVUZ GÖRÜNÜMÜYLE BÜYÜLÜYOR

Finike ilçe merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıktaki Mağaralı Koy, son yıllarda sosyal medyada paylaşılan görüntülerin ardından popülerliğini artıran doğal güzellikler arasında yer alıyor. Sahilkent bölgesinde bulunan koya özel araçla ulaşım sağlanabiliyor. Çevre ilçelerden hareket eden gezi teknelerinin de uğrak noktalarından biri olan koy, turkuaz denizi ve doğal mağaralarıyla ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor. Mağara girişlerine yaklaşıldıkça denizin renginin daha açık tonlara dönüşmesi ise doğal bir havuz görünümü oluşturuyor. Kamp, piknik ve doğa yürüyüşü yapmak isteyen doğa tutkunlarının yoğun ilgi gösterdiği koya giriş ücretsiz.

KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN DOĞAL ZENGİNLİK

Akdeniz'in doğal güzelliklerini koruyan ilçelerinden biri olan Finike, birbirinden farklı özelliklere sahip plaj ve koylarıyla yaz turizminin dikkat çeken destinasyonları arasında yer alıyor. Ücretsiz halk plajları, kadınlara özel tesisleri, tarihi koyları ve doğayla iç içe kamp alanlarıyla her yaştan ziyaretçiye hitap eden ilçe, temiz denizi ve sakin atmosferi sayesinde Antalya'nın keşfedilmeyi bekleyen turizm merkezlerinden biri olmayı sürdürüyor.

ÖRGÜT İRADESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Gerçekleşen ziyarette, Antalya teşkilatının çalışmaları, kentte yaşanan güncel sorunlar ve CHP'nin önümüzdeki dönemde izleyeceği yol haritası ele alındı. Milletvekilleri, örgütün birlik ve beraberlik içerisinde çalışmalarını sürdüreceğine ilişkin kararlılık mesajı verdi. Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem, parti örgütünün demokratik iradesine vurgu yaptı. Erdem, örgüt üyelerinin seçimle belirlediği yöneticilerle bir araya geldiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Örgütümüzün iradesiyle seçilmiş il yöneticilerimizle bir araya gelerek örgütümüzün çalışmaları, Antalya'mızın sorunları ve önümüzdeki sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunduk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin gerçek gücü; örgütün iradesi, dayanışması ve demokrasiye olan inancıdır. Bu inançla, halkımız için, Antalya'mız için ve Türkiye'nin aydınlık yarınları için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."

“KARARLILIK” MESAJI VERİLDİ

Ziyarette, CHP Antalya örgütünün mevcut süreçte çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edilirken, parti içi dayanışmanın önemine dikkat çekildi. Milletvekilleri Mustafa Erdem ve Aykut Kaya'nın, görevden alınan il yönetimine destek vererek örgütün demokratik iradesinin korunması gerektiği yönünde değerlendirmelerde bulunduğu öğrenildi. Memurevleri Mahallesi'nde kiralanan parti binasında gerçekleşen buluşmanın, CHP Antalya teşkilatının önümüzdeki dönemde yürüteceği siyasi çalışmalar açısından da önemli bir değerlendirme toplantısı niteliği taşıdığı belirtildi. Parti yöneticileri ve milletvekilleri, Antalya'da örgüt çalışmalarının kesintisiz şekilde devam edeceğini vurgulayarak, halkın beklentilerine cevap verecek politikalar üretmeye ve saha çalışmalarını sürdürmeye devam edeceklerini ifade etti.

HASAN ŞAHİN’İN YÖNETİMİ RESMEN GÖREVE BAŞLAYACAK

MYK toplantısında, daha önce görevden alınan CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı’nın yerine görevlendirilen Hasan Şahin’in oluşturduğu il yönetim kurulu ile il disiplin kurulu üyelerinin onaya sunulacağı öğrenildi. Parti kulislerinde, MYK’dan çıkacak karar büyük bir merakla bekleniyor. Hasan Şahin tarafından hazırlanan yeni il yönetim kurulu ve disiplin kurulu listesi, MYK üyelerinin değerlendirmesinin ardından resmiyet kazanacak. Onayın verilmesiyle birlikte Antalya İl Başkanlığı’nda yeni yönetim tam anlamıyla görevine başlamış olacak. CHP kulislerinde özellikle il yönetimi ve disiplin kurulunda yer alacak isimler yoğun şekilde konuşulurken, yeni kadronun örgütte nasıl bir çalışma modeli ortaya koyacağı da yakından takip ediliyor.

İLK TOPLANTI İLÇE BAŞKANLARIYLA YAPILACAK

MYK onayının ardından Hasan Şahin’in vakit kaybetmeden saha çalışmalarına başlaması bekleniyor. Edinilen bilgilere göre Şahin, görevin resmileşmesinin ardından ilk olarak Antalya’daki ilçe başkanlarını bir araya getirecek. Gerçekleştirilecek toplantıda örgütün yeni çalışma takvimi, örgüt yapılanması, yerel çalışmalar ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasının ele alınması bekleniyor. İlçe başkanlarıyla yapılacak istişare toplantısının, yeni yönetimin ilk kapsamlı organizasyonu olması öngörülüyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ GRUP TOPLANTISINA BAŞKANLIK EDECEK

Öte yandan CHP Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Grubu da yeni döneme Hasan Şahin başkanlığında girmeye hazırlanıyor. Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre, 13 Temmuz’da gerçekleştirilecek CHP Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Toplantısı’na Hasan Şahin’in başkanlık etmesi bekleniyor. Söz konusu toplantının, hem il örgütündeki yeni yönetimin ilk önemli siyasi organizasyonlarından biri olması hem de yerel yönetim gündeminin değerlendirilecek olması nedeniyle dikkatle takip edileceği ifade ediliyor.

ANTALYA ÖRGÜTÜNDE MERAKLI BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

CHP Antalya’da gözler bugün yapılacak MYK toplantısından çıkacak karara çevrilmiş durumda. Hasan Şahin’in oluşturduğu yönetim listesinin onaylanmasıyla birlikte il örgütünde yeni dönemin resmen başlayacağı belirtilirken, önümüzdeki süreçte teşkilat çalışmalarının hız kazanması bekleniyor. Parti kulislerinde, MYK kararının ardından yeni yönetimin kısa süre içerisinde görev dağılımını tamamlayarak saha çalışmalarına ağırlık vereceği ve örgüt içindeki koordinasyonu güçlendirmeye yönelik adımlar atacağı ifade ediliyor.

Aşağıda adı ve nitelikleri ile ihale bilgileri belirtilen vakıf taşınmaz, belirtilen şartlar dahilinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 35/a maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü (Artırım)” ile “Yapım veya Onarım Karşılığı Uzun Süreli Kiralama” modeline göre ihaleye çıkarılmıştır.

1. Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazın, Vakıflar Meclisi’nin 29.06.2026 tarih ve 369/346 sayılı kararına istinaden;

1) İşin süresinin yer teslim tarihinden başlamak üzere, 3 yıl plan tadilatı, projelendirme ve inşaat yapım süresi olmak üzere toplam 30 yıl olması,
2) Sözleşme süresinin ve kira ödemelerinin yer teslim tarihi itibariyle başlatılması ve yer teslim tarihinin 12 aydan fazla olmaması,
3) Yer teslim tarihinden itibaren;
- 1. yıl aylık 120.000,00 TL kira alınması,
- 2. ve 3. yıl için aylık kira bedelinin bir önceki yılın aylık kira bedelinin TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,
- 4. yıl aylık kira bedelinin; 1.200.000,00 TL’ye önceki 3 yılın TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) artışı yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,
- 5. yıldan 14. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,
- 15. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,
- 16. yıldan 24. yılın sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,
- 25. yılın kira bedelinin, bir önceki yılın kira bedeline %50 kira artışı yapılarak oluşacak bedele TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artış yapılmasıyla hesap edilecek bedel üzerinden alınması,
- 26. yıldan işin (30. yılın sonuna kadar) süresinin sonuna kadar her yıl için bir önceki yılın kira bedelinin TÜFE (on iki aylık ortalamalara göre değişim oranı esas alınarak) oranında artırılmasıyla bulunacak bedel olması,
4) Tüm projelerinin hazırlatılması, tesisin yapımı için her türlü belgenin temini, ilgili tüm kurum ve kuruluşlara onaylatılması ve gerekli izinlerin yüklenicisi tarafından alınması, idaremiz onayından sonra uygulamaya geçilmesi, tüm finansmanının (vergi, resim ve harçlar dahil) yüklenici tarafından karşılanması,
5) Yüklenici tarafından, gerekli muvafakatların alınarak ihalesi yapılacak yaklaşık 19.030,00 m2lik alanın planda “özel eğitim tesisi” alanına, yolda kalan alan hariç parselin kalan kısmının “özel sağlık tesisi” veya öneri plan tadilatı doğrultusunda “özel sağlık tesisi+rekreasyon+trafo” alanlarına çevrilmesi, akabinde 69 ada 148 parselin imar planında yolda kalan kısımlarının DOP olarak veya bedelsiz yola terkinin yapılması, İdare tarafından başlatılan plan tadilatı ile ilgili yapılan veya yapılacak harcamaların Şehir Plancıları Odası tarafından belirlenen tarifeden fazla olmamak üzere Yüklenici tarafından karşılanarak devam ettirilmesi, plan tadilatının yer teslim tarihinden itibaren süre uzatımları hariç 1 yıl içerisinde yapılamaması halinde sözleşmenin karşılıklı sonlandırılması ve bu iş için alınan teminatların yükleniciye iade edilmesi,
6) 3194 Sayılı İmar Kanunu’na göre kamuya terk edilmesi gereken alanın Kanunda belirtilen orana kadar olan kısmının bedelsiz terk edilmesi, terk oranının Kanunda belirtilen oranın üzerinde olması halinde ise aşan kısmın bedelinin rayiç değer üzerinden hesaplanarak defaten İdaremize ödenmesi,
7) Taşınmazın değerlenmesine esas alınan ekspertiz raporunun kira bedellerinin tespitinde öngörülen fonksiyon dışında gelir getirici başka alanların oluşturulması durumunda, ayrıca öngörülen fonksiyondan elde edilecek gelir hesabında kullanılan parametrede (inşaat alanı, derslik sayısı, öğrenci sayısı vb.) öncelikle İdaremiz daha sonra kamu kurum ve kuruluşlarının onayı ile artış öngören bir değişiklik olması halinde, sözleşmeye esas kira bedellerinin ilgili parametredeki artış oranında arttırılması, ilgili parametrede azalma olmasından dolayı hiçbir şekilde kira bedellerinde indirime gidilmemesi,
8) Vakıf Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmeliğin 83.a. Maddesi gereği; taşınmazın zorunlu ticari ünitelerinin kiracı (yüklenici) tarafından üçüncü kişilere kiralanmasının talep edilmesi halinde, idarenin uygun görüşü doğrultusunda kiralama süresi ile sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilerle alt kira sözleşmesi yapılması, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren on gün içerisinde alt kira sözleşmesinin bir örneğinin Bölge Müdürlüğüne gönderilmesi, Kiracı (yüklenici) ile üçüncü kişiler arasında imzalanan sözleşme bedelinin yüzde ellisinin alt kiracı tarafından Bölge Müdürlüğü hesabına yatırılması ve bu hususun alt kira sözleşmesinde belirtilmesi, bu bedelin ödenmesi konusunda kiracı (yüklenici) ve alt kiracının müştereken ve müteselsilen sorumlu olması,
9) Değerlendirmeye konu vakıf taşınmazın tapu kaydı üzerinde bulunan ve kaldırılması gerekli olan (şerh, beyan vb.) kaldırılması – Gerekmesi halinde (ifraz, tevhit, terk, ihdas vb.) işlemlerin yaptırılması - Yapılacak İnşaat ile ilgili olarak, Resmi ve/veya Özel kurum ve kuruluşlardan alınması gereken her türlü (onay, izin, ruhsat vb.) alınması – Yer teslim tarihinden, inşaatın tamamlanarak İdareye teslim tarihine kadar alınması gerekli bütün (emniyet, sağlık, güvenlik vb.) tedbirlerin alınması - Yapılacak bütün harcamaların (inşaat, imalat, tadilat, vergi, resim, harç, ceza vb.) Yüklenicisi tarafından yerine getirilerek karşılanması ve söz konusu iş-işlemlerle ilgili olarak İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulmaması,
10) Yüklenici tarafından vakıf taşınmaz üzerine haciz, ipotek, teminat vb. yükümlülükler konulmaması,
Şartlarıyla “Özel Eğitim Tesisi” fonksiyonunda kullanılmak üzere, 30 yıl süreyle yapım veya onarım karşılığı kiralanması işidir.

2. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında dış zarf ile birlikte sunmaları gerekmektedir.

a) Türkiye’de tebligat için adres bilgilerini gösteren, ihale şartnamesi eki örneğe uygun İletişim Bilgi Formu (Ek:1),
b) Kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili meslek odası belgesi,
b.1. Gerçek kişi olması halinde, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili meslek odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
b.2. Tüzel kişi olması halinde, mevzuat gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
(Türkiye'de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişinin belgelerinin, bu tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Türkiye Konsolosluğunca veya Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nca onaylanmış olması gerekir.)
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ve ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri,
c.1. Gerçek kişi olması halinde, Ticaret Sicil Gazetesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
c.2. Tüzel kişi olması halinde; ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
d) İstekli adına vekâlet edilmesi halinde, istekli adına teklifte bulunacak vekilin ihale tarihi itibariyle geçerliliği devam eden noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) İhale şartnamesi eki örneğe uygun Geçici Teminat Mektubu (Ek:2) veya geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuz. (Nakit teminatlar yukarıda verilen Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü hesabına; işin adı, ihaleye katılan tüzel veya gerçek kişiliğin adı-soyadı/unvanı ile vergi numarası ve Geçici Teminat Bedeli olduğu belirtilerek yatırılacaktır)
f) İsteklilerin ortak girişim oluşturması halinde ihale şartnamesi eki örneğe uygun Ortak Girişim Beyannamesi (Ek:3)
g) Tahmin edilen bedelin %10'u kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisini gösterir, ilk ilan tarihinden sonra İdare adına düzenlenmiş, ihale şartnamesi eki örneğe uygun Banka Referans Mektubu (Ek:4)
h) Tahmin edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere ihale tarihi itibarı ile geçerli, bina inşaat işlerine ait, ihale şartnamesinin (6.h.) maddesinde belirtilen “İş Deneyim Belgesi” olarak kabul edilecek, istekli adına düzenlenmiş belgeyi ve Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarasını veya
İsteklinin, iş deneyime ilişkin belgeye sahip olmaması ya da iştigal konuları arasında inşaat yapım işlerinin bulunmaması halinde; işi (yapım/onarım) şartnamenin 27. maddesinde belirtilen şartlarla, bu belgelere sahip alt yüklenicilere yaptıracağına dair ihale şartnamesi eki örneğe uygun Alt Yüklenici Taahhütnamesini (Ek:5) sunması gerekmektedir.
ı) İlk ilan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden ya da Gelirler İdaresi Başkanlığının internet vergi dairesi adresi üzerinden alınmış vergi borcu olmadığına dair belge,
i) İlk ilan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan ya da Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alınmış, Türkiye genelinde prim borcu olmadığına dair belge,
j) İhalelere katılmaktan yasaklı olunmadığına dair, ihale şartnamesi eki örneğe uygun İhalelerden Yasaklılık Durum Formu (Ek:6),
k) İhale dokümanının satın alındığına dair makbuz,
l) İhale konusu taşınmazların yerinde görüldüğüne dair, ihale şartnamesi eki örneğe uygun Yer Görme Formu (Ek:7),
m) Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olmadığına dair ihale şartnamesi eki örneğe uygun noter onaylı taahhütname (Ek:11)
n) Şartnamenin 11.1. maddesine göre hazırlanmış olan İç Zarf içerisinde, ihale şartnamesi eki örneğine uygun olarak hazırlanmış Teklif mektubu (Ek:8),
Ortak girişimlerde her bir ortak ayrı ayrı (b), (c), (d), (h bendinde belirtilen; Yapı Müteahhitliği Yetki Belge Numarasını ), (ı), (i), (j) ve (m) bentlerindeki belgeleri temin etmekle mükelleftir.
İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını/uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini veya aslının İdareye ibraz edilmesi şartıyla İdarece onaylanan suretini vermek zorundadır.
Yukarıda sayılan belgeler dış zarfın içerisine konulduktan sonra zarf kapatılıp, üzerine isteklinin adı ve soyadı, ticaret unvanı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılarak en geç ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonu başkanlığına verilmesi gerekmektedir.
Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile “ibraz edilenin aynıdır” veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmez. Ancak, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9. maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde, Gazete İdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca “aslının aynıdır” şeklinde onaylanarak verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri veya bunların noter onaylı suretleri de kabul edilir.

3. İhaleye katılmak üzere, kendi adına asaleten ve/veya başkaları adına vekâleten sadece bir başvuruda bulunulabilir. Aksi halde yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmaz.
4. Telgraf veya faksla yapılacak müracaatlar ve postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmeyecektir.
5. İdareye verilen veya ulaşan teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
6. Her türlü vergi, resim ve harç yükleniciye ait olup, sözleşme yapılmadan önce defaten ödenecektir.
7. İdare gerekçesini göstermek kaydıyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR.

2026 YILI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ GENEL SARF MALZEME ALIMI (140 KALEM) İHALESİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

2- İhalenin

3- İhale konusu mal alımının

4- Katılım ve yeterlik kriterleri:
4.1. Katılım ve yeterlik kriterlerine ilişkin istekliler tarafından e-teklif kapsamında sunulması gereken bilgi ve belgeler ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmiştir:
4.1.1. Teklif mektubu.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olunduğunu gösteren bilgi ve belgeler:
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.2.2. Vekâleten ihaleye katılma halinde vekile ilişkin bilgi ve belgeler.
4.1.3. Geçici teminat.
4.1.4 İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi.
4.1.5. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajından yararlanmak isteyen istekliler tarafından sunulacak yerli malı belgesi

5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7- İhaleye teklif verecek olanların, EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8-Teklifler, EKAP üzerinden teklif mektubu ile ihaleye katılım belgesi ve diğer ekler kullanılarak hazırlanacak ve e-imza ile imzalanarak ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9- İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10- Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
11- İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12- Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
14- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15- Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

“HAVUZU KİRLETİYORSUN” İDDİASI

Yaşanan diyaloğu anlatan baba Fatih Kılıçkaya, site yöneticisinin kızına karşı nezaket dışı bir tutum sergilediğini öne sürdü. Baba Kılıçkaya, "Yönetici kızımıza 'Senin bu kıyafetlerin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz, yönetim kurulu kararıyla havuza giremezsin' ifadelerini kullanmış. Ayrıca kızımı yetişkin biri gibi azarlayarak bir daha gelmemesini söylemiş" şeklinde konuştu.

JANDARMAYA ŞİKAYET EDİLDİ

Kızının durumu anlatması üzerine büyük üzüntü yaşayan baba Fatih Kılıçkaya, aile olarak derhal jandarmaya giderek şikayetçi oldu. Sosyal medyada da yayılan olayın ardından tepkiler çığ gibi büyürken, jandarma ekipleri vakit kaybetmeden harekete geçerek Rus uyruklu Ludmina İ.'yi ifadesini almak üzere karakola götürdü.

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

İlk ifadesinin ardından serbest bırakılan şüpheli, savcılığın talimatıyla sabah saatlerinde yeniden gözaltına alındı. Alanya Adliyesi’ne sevk edilen Ludmina İ., savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Mahkeme, şüpheli Ludmina İ.'nin tutuklanmasına karar vererek Alanya L Tipi Cezaevi’ne gönderilmesine hükmetti.

MÜŞTEKİ AİLEDEN YETKİLİLERE TEŞEKKÜR

Olayın dini hassasiyetleri hedef aldığını belirten baba Fatih Kılıçkaya, önceki yıllarda aynı sitede benzer bir sorun yaşanmadığını vurguladı. Baba Kılıçkaya, "Daha önce aynı havuzda haşema ile giren kadınlar ve çocuklar olmuştu, hiçbir sorun yaşanmamıştı. Yetkililer konuya çok hızlı ve kararlı bir şekilde müdahale etti, kendilerine teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiği bildirildi.

ADALET VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU

Konuşmasında hukukun üstünlüğü, insan hakları ve Cumhuriyetin temel değerlerinin vazgeçilmezliğine vurgu yapan Bozaner, hukukçuluğun her alanda büyük bir sorumluluk gerektirdiğini hatırlattı. Ülkedeki güncel hukuk tablosuna dair örnekler veren Bozaner, karşılaşılan sorunların sorumlusunun mezunlar olmadığını ancak bu tabloyu düzeltme mecburiyetinin tüm hukukçuların omuzlarında olduğunu belirtti.

KARARLI MÜCADELE VE DAYANIŞMA ÇAĞRISI

Karamsarlığa yer olmadığını ifade eden Bozaner, güzel bir geleceğin ancak kararlı ve cesur bir mücadeleyle inşa edilebileceğinin altını çizdi. İflah olmaz bir iyimserlikle hukuk mücadelesinin yürütülmesi gerektiğini kaydeden Bozaner, gençlerin bu zorlu yolculuğu başarıyla tamamlamış olmalarından dolayı duyduğu gururu paylaştı.

ANTALYA BAROSU’NUN KAPILARI GENÇLERE AÇIK

Mezun olan genç hukukçuları, onları yetiştiren hocalarını ve her zaman destekçileri olan ailelerini tebrik eden Bozaner, Antalya Barosu'nun kapılarının bağımsız savunmayı temsil edecek tüm gençlere sonuna kadar açık olduğunu dile getirdi. Tören, genç hukukçuların mesleki geleceklerine dair umut dolu temennilerle ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

YENİ YÜRÜTME KURULU BELİRLENDİ

Genel kurulda, Kent Konseyi Başkanı ve 8 kişiden oluşan Yürütme Kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Gerçekleştirilen oylama sonucunda, başkanlık görevine yeniden Semanur Kurt seçildi. Aynı zamanda yürütme kurulu üyeliklerine ise; Seda Bayraktar, Güler Yılmaz Birol, Şaban Tat, Tuncay Neyişçi, Veysel Barut, İbrahim Bakır, Nazif Alp ve Osman Ayık getirildi.

KENTİN GELECEĞİ İÇİN OYLAMA

Seçim sürecinde ayrıca Çalışma Grubu ve Meclis Başkanları da belirlendi. Antalya’nın yerel yönetim süreçlerine katkı sağlamayı amaçlayan Kent Konseyi’nin bu genel kurulu, şehrin tüm paydaşlarını bir araya getiren bir platform olarak dikkat çekti. Yapılan seçimlerin ardından katılımcılar, Semanur Kurt ve yeni yürütme kurulunu tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

TARİHİ ESER KAÇAKÇILIĞINA GEÇİT YOK

Operasyonların bir diğer ayağını oluşturan 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na muhalefet suçuna yönelik çalışmalarda, bir şüpheli suçüstü yakalandı. Yapılan aramalarda 146 adet sikke ve 56 adet tarihi obje ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Emniyet güçleri, kültürel mirasın korunması adına yürütülen bu tür operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.

KAÇAK TİCARETE BÜYÜK OPERASYON

Muratpaşa, Kepez, Konyaaltı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda, kaçak tütün ve alkol ticareti yapan şebekelere büyük darbe vuruldu. Toplam 7 olayda 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yapılan baskınlarda 2 bin 539 paket sigara, 6 kilogram tütün, 35.5 litre alkol, 49 adet cep telefonu, 102 adet emtia ve 21 adet elektronik sigara ele geçirilerek el konuldu.

ARANAN ŞAHISLAR YAKALANDI

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelenin yanı sıra, emniyet birimleri haklarında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik de eş zamanlı çalışmalar yürüttü. Operasyonlar neticesinde aranan 2 şahıs daha yakalanarak adalete teslim edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla il genelinde denetimlerin ve operasyonların hız kesmeden süreceğini bildirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine adrese ulaşan 112 Acil Çağrı Merkezi ekipleri, yaptıkları kontrollerde Hasibe Nihal Kalaycı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede ölümü şüpheli bulması üzerine bölgeye Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ile Olay Yeri İnceleme birimleri sevk edildi.

İNCELEMELER ADLİ TIP KURUMUNA TAŞINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde ve çevresinde detaylı delil çalışması yürüttü. Yapılan ön incelemenin ardından Hasibe Nihal Kalaycı'nın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna nakledildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayla ilgili olarak Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan geniş kapsamlı soruşturma sürüyor. Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsi sonrası Hasibe Nihal Kalaycı'nın ölümüne dair detaylar netlik kazanacak. Emniyet güçlerinin olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen kişi veya kişilere yönelik araştırmaları devam ediyor.

6.0 BÜYÜKLÜĞÜNDEKİ SARSINTI GENİŞ ALANDA HİSSEDİLDİ

Merkez üssü Ege-Kıbrıs Yayı Rodos'un güneydoğusu ve Kaş'ın yaklaşık 100 kilometre güneybatısı olan deprem, bölgedeki fay hatlarının hareketliliğini bir kez daha gündeme taşımıştı. 6.0 büyüklüğündeki sarsıntı, sadece merkez üssü yakınlarında değil; Marmaris, Antalya, Konya, Mersin ve Adana gibi geniş bir coğrafi alanda yaşayan vatandaşlar tarafından da hissedilmişti. O dönemde büyük korku ve paniğe yol açan bu olay, Akdeniz’in sismik aktiviteleri açısından önemli bir veri kaynağı olarak kayıtlara geçti.

SİSMİK AKTİVİTELER VE BÖLGESEL RİSKLER

Demirtaş tarafından hatırlatılan bu deprem, özellikle Ege-Kıbrıs Yayı'nın tektonik yapısını anlamak adına paleosismolojik çalışmalarda sıkça referans gösteriliyor. Akdeniz havzasındaki fayların karakteristiği üzerine yapılan bilimsel incelemeler, bölgedeki risklerin ciddiyetini ortaya koyuyor. Paylaşılan bilgiler, geçmişte yaşanan depremlerin birer "tarihi kayıt" olarak değerlendirilmesi gerektiğini kanıtlıyor.

DEPREM GERÇEĞİYLE YAŞAMA KÜLTÜRÜ

Bugün 9 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla, 14 yıl önce yaşanan bu sarsıntıdan ders çıkarmanın önemi bir kez daha ön plana çıkıyor. Uzmanların paylaşımları, deprem bilincinin sadece sarsıntı anında değil, her zaman diri tutulması gerektiğini gösteriyor. Akdeniz'in sismik geçmişi, yapı stokunun iyileştirilmesi ve afet hazırlık süreçlerinin kesintisiz şekilde devam etmesinin hayati bir zorunluluk olduğunu bir kez daha hatırlatıyor.

KIZ ÇOCUĞUNUN BULUNDUĞU OTOMOBİLİ GASBETTİ

Olay, dün saat 13.30 sıralarında, Mahmutlar Mahallesi'nde meydana geldi. Markete giren şüpheli, kasadaki paraları zorla alıp kaçtı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulması üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Mahmutlar Jandarma Komutanlığı ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Araştırmada, şüphelinin Taha Emirhan Kacıra olduğu, kaçarken yol kenarında çalışır halde duran ve içerisinde 10 yaşında kız çocuğunun da bulunduğu 33 ACR 419 plakalı otomobili gasbettiği belirlendi.

2 ARACA ÇARPTI

Şüpheli Kacıra, kaçmaya çalıştığı otomobille Atatürk Caddesi’nde ilerlerken 2 araca çarptı. Kazanın ardından otomobili bırakıp yaya olarak kaçan şüpheli, ilerlediği güzergahta yürüyen T.Ç.'nin de cep telefonunu gasbetti. Bölgede devriye görevinde olan jandarma ekipleri, şüpheliyi fark edip takibe aldı.

JANDARMA PERSONELİNDEN SİLAH ALMAYA KALKIŞTI

Bir süre sonra yakalanan Taha Emirhan Kacıra, kendisini gözaltına almak isteyen jandarma personeline direnip silahını almaya kalkıştı. Çıkan arbedede jandarma personelinin parmağı kırıldı. Takviye ekiplerin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen şüpheli, gözaltına alındı. Hakkında 6 farklı suçtan adli işlem başlatılan Kacıra'ya, jandarma trafik timi tarafından da 'Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' ve ilgili mevzuat ihlallerinden dolayı toplam 550 bin lira idari para cezası uygulandı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Taha Emirhan Kacıra, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğinde tutuklandı. Şüphelinin gasbettiği araçtaki çocuk ise yakınlarına teslim edildi.

26'NCI ŞAMPİYONLUK ANTALYA'DA KUTLANDI

Antalya Galatasaraylılar Derneği tarafından düzenlenen 26'ncı Şampiyonluk Balosu, sarı-kırmızılı camianın önemli isimlerini ve yüzlerce taraftarı bir araya getirdi. Bir otelde gerçekleştirilen organizasyona Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Muzaffer Aygün, Galatasaraylı Sporcular Derneği Başkanı Levent Nazifoğlu ile taraftarların "Ulubatlı Souness" olarak hafızalara kazıdığı Galatasaray'ın unutulmaz teknik direktörü Graeme Souness katıldı. Galatasaray genel kurul üyeleri ve dernek üyeleri de geceye yoğun ilgi gösterdi.

KADIKÖY'DE TARİHE GEÇEN HAREKETİNİ YİNELEDİ

1995-1996 sezonunda Türkiye Kupası finalinde Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de mağlup etmesinin ardından Şükrü Saracoğlu Stadı'nın ortasına sarı-kırmızılı bayrak dikerek Türk futbol tarihinin unutulmaz anlarından birine imza atan Graeme Souness, yıllar sonra aynı hareketi Antalya'da sembolik olarak tekrarladı. Şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı gecede çim alana inen Souness, sarı-kırmızılı bayrağı yeniden çimlere dikti. Taraftarlar bu anları uzun süre alkışlarken, ortaya duygusal görüntüler çıktı.

İMZALI BAYRAĞI HEDİYE ETTİ

Bayrağı diktikten sonra imzalayan Graeme Souness, sarı-kırmızılı bayrağı Tolga Kilit'e hediye etti. Organizasyonda ayrıca Galatasaray'ın 26'ncı şampiyonluk kupası taraftarlarla buluşturuldu. Katılımcılar kupayla hatıra fotoğrafı çektirirken, Uğurcan Çakır'ın imzalı forması ise düzenlenen çekiliş sonunda dernek üyesi Mehmet Çoban'a verildi.

DRONE GÖSTERİSİ VE ÖMÜR GEDİK KONSERİ GECEYE RENK KATTI

Şampiyonluk balosunda Şeyma Abdüsselamoğlu, Mezdeke Grubu ve The Cotton Club'ın performansları geceye renk kattı. Gecenin finalinde sahneye çıkan sanatçı Ömür Gedik, Galatasaray marşlarının da yer aldığı repertuvarıyla taraftarları coşturdu. Dernek Başkanı Dr. Gökmen Güzel, Ömür Gedik'e sarı-kırmızı pelerin ile Victor Osimhen maskesi hediye etti. Kutlamalarda gerçekleştirilen Galatasaray temalı drone gösterisi ise gökyüzünü sarı-kırmızı renklere bürüdü.

"5 YIL ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Antalya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Dr. Gökmen Güzel, yaptığı konuşmada Galatasaray'ın yeni sezonda da şampiyonluğa ulaşacağına inandığını söyledi. Güzel, sarı-kırmızılı ekibin 27'nci şampiyonluğunu kazanarak Süper Lig tarihinde ilk kez üst üste beş kez şampiyon olan takım unvanını elde edeceğine inandığını belirterek, yeni sezonda da tarihi bir başarıya imza atacaklarını ifade etti.

1 MİLYON TL DAHA NAKİT SAĞLANDI

Antalyaspor için başlatılan kampanyaya yeni bir destek DRD Mühendislik firmasında geldi. Firmanın sahibi olan Çetin Durdu, 20 koltuk alarak toplamda 1 milyon TL gibi büyük bir miktar takıma maddi destekte bulundu. Durdu'nun 1 milyon TL'lik katkısıyla kampanyada toplanan miktar 12 milyon 700 bin TL'ye yükseldi.

ANTALYASPOR’DAN TEŞEKKÜR MESAJI

Antalyaspor yayınladığı mesajında Çetin Durdu’ya teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi.

“Teşekkürler Çetin Durdu! Antalyaspor’umuz için başlattığımız destek kampanyamıza 20 koltuk 1.000.000₺ ile katılarak kulübümüze katkılarını sunan Çetin Durdu ve firması DRD Mühendislik ailesine teşekkür ederiz. Hedef 30.000 Koltuk!”

50 YILLIK ŞİRKET KONKORDATO İLAN ETTİ

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli bir merkez konumunda bulunan Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nde yaşanan ekonomik sıkıntılar sektörde endişeyi artırdı. Antalya'da tarım başta olmak üzere turizm, gıda, hayvancılık ve inşaat alanlarında faaliyet gösteren yaklaşık 50 yıllık bir şirketin konkordato başvurusunda bulunduğu öğrenildi. Gelişme, üreticiler, komisyoncular ve alacaklı firmalar arasında tedirginliğe neden oldu.

PEK ÇOK FİRMA DARBOĞAZDA

Antalya Körfez Gazetesi muhabiri Ertuğrul Gün’ün haberine göre; Türkiye'nin sebze üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Antalya Toptancı Hali'nden yoğun dönemlerde günlük ortalama 3 bin ton yaş sebze ve meyve yurt içi ve yurt dışındaki pazarlara gönderiliyor. Yaklaşık 64 ülkeye tarım ürünü ihracatının gerçekleştirildiği halde son dönemde yaşanan finansman sıkıntısı nedeniyle birçok firmanın ekonomik darboğazda olduğu ifade edildi.

ŞİRKETİN BORCU MİLYARLARCA LİRA OLARAK HESAPLANDI

Konkordato talebinde bulunan şirketin Toptancı Hal Kompleksi'nde birden fazla komisyoncu dükkânının bulunduğu, 500 dönümden fazla serada üretim yaptığı ve farklı sektörlerde de faaliyet gösterdiği belirtildi. Şirketin toplam borcunun 4 ila 5 milyar lira seviyesinde olduğu, bunun yaklaşık 1 milyar lirasının piyasa borçlarından, 2 ila 3 milyar lirasının ise banka kredilerinden oluştuğu öne sürüldü.

“PİYASADA NAKİT PARA AKIŞI YOK”

Antalya Toptancı Hal Dernek Başkanı Nevzat Akcan, sektörde ciddi bir nakit akışı sorunu yaşandığını belirterek, yüksek kredi faizlerinin işletmeleri zor durumda bıraktığını söyledi. Mevcut ekonomik koşullarda firmaların ayakta kalmasının her geçen gün daha da güçleştiğini ifade eden Akcan, "Piyasada nakit para akışı yok. Kredi faiz oranları çok yüksek. Bu tabloda bir başarı beklemek mucize olur. Bugünler iyi günlerimiz. Birçok firma darboğaza girdi." dedi.

ARAÇTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, saat 12.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi Akdeniz Sanayi Sitesi 5061 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, montaj işleri ile uğraşan Yusuf Ç. (39), 5061 Sokak üzerinde bulunan boş alana 07 BVV 185 plakalı aracını park ettikten sonra ağabeyini arayarak hayatına son vereceğini söyledikten sonra görüşmeyi sonlandırdı. Yapılan görüşmenin ardından endişeye kapılan Yusuf Ç.'nin ağabeyi kardeşinin bulunduğu konuma geldi.

AİLESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kardeşinin aracını park ettiği yere ulaşan ağabeyi kapıyı açtığında Yusuf Ç.'yi direksiyon başında kanlar içerisinde buldu. Vakit kaybetmeden durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yusuf Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayı haber alarak gelen yakınları ise sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan anne ve ağabeyini yakınları güçlükle sakinleştirdi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yusuf Ç.'nin cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İLÇENİN KADERİ DEĞİŞİYOR

Antalya Valiliği tarafından verilen kararla, Manavgat ilçesi Düzağaç Mahallesi sınırlarında gerçekleştirilecek proje kapsamında göletin inşası ile birlikte sulama altyapısı oluşturulacak. Projede ayrıca hammadde ihtiyacının karşılanması amacıyla II-A Grubu patlatmalı kireç taşı ocağı ile bir adet kırma-eleme ve bir adet yıkama-eleme tesisinin işletilmesi planlandı.

AKÇAY DERESİ ÜZERİNDE İNŞA EDİLECEK

Antalya Körfez Gazetesi muhabiri Ertuğrul Gün’ün haberine göre; proje kapsamında Akçay Deresi üzerinde inşa edilecek gölet ile Düzağaç Mahallesi’ndeki tarım arazilerinin sulama suyu ihtiyacının karşılanması hedefleniyor. Göletin su kaynağını Akçay Deresi ile sol sahilden pınar beslemeli bir dereden yapılacak derivasyon oluşturacak. Göletin drenaj alanı 6 kilometrekare, derivasyonun yağış alanı ise 2,7 kilometrekare olarak hesaplandı.

KENT MERKEZİNE 105 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Antalya kent merkezine yaklaşık 105 kilometre, Manavgat ilçe merkezine ise 85 kilometre uzaklıkta yer alan proje ile Düzağaç Mahallesi’ne ait brüt 658 hektar, net 592 hektar tarım arazisinin modern sulama sistemine kavuşturulması hedefleniyor. Teknik verilere göre göletin normal su seviyesinde depolama hacmi 2,89 hektometreküp, aktif depolama hacmi ise 2 milyon 801 bin metreküp olacak. Sulama amacıyla yıllık 2,36 hektometreküp su verilmesi planlanıyor.

“ÇED OLUMLU” KARARI VERİLDİ

Proje Tanıtım Dosyası’nda, gölet inşasında kullanılacak kaya malzemesinin ruhsatlı kireç taşı ocağından temin edileceği, ayrıca rezervuar alanında zorunlu kazılar sırasında ortaya çıkacak malzemenin filtre malzemesi olarak değerlendirileceği belirtildi. Ocak alanlarında bu proje dışında herhangi bir üretim yapılmayacağı, üçüncü kişi veya kuruluşlara malzeme satışı gerçekleştirilmeyeceği ifade edildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sunulan Proje Tanıtım Dosyası’nın incelenmesinin ardından, ÇED Yönetmeliği’nin 17’nci maddesi kapsamında proje için Antalya Valiliği tarafından “ÇED Olumlu” kararı verildi.

BAŞKAN KARAKOÇ’TAN TEŞEKKÜR

AVGİAD Başkanı Osman Karakoç, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada Hatice Öz'e teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı: "ATSO Başkan Adayı Sayın Hatice Öz'e derneğimize gerçekleştirdiği nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Nazik ziyaretleri ve değerli görüş alışverişleri için kendilerine teşekkür ediyor, Sayın Hatice Öz'e ATSO Başkanlığı adaylık sürecinde başarılar diliyoruz."

TURUNCU LİSTE İLE YARIŞACAK

ATSO Başkanlığı için adaylığını açıklayan Hatice Öz, seçimlerde Turuncu Liste ile yarışacak. Ekim ayında yapılması planlanan seçimler öncesinde adaylar, meslek örgütleri ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. ATSO seçim sürecinde AVGİAD, başkan adaylarının ziyaret ettiği sivil toplum kuruluşları arasında yer almaya devam ediyor. Daha önce adaylardan Berkay Bahar, Reşat Güney ve Davut Çetin de derneği ziyaret ederek AVGİAD yönetimiyle bir araya gelmiş, ATSO'nun geleceği ve seçim sürecine ilişkin görüş alışverişinde bulunmuştu.

"KURULTAYIN ÖNÜNDE HUKUKİ ENGEL YOK"

Hukukçu kimliğiyle mahkeme kararını incelediğini belirten Bülbül, kararın yalnızca 38. Olağan Kurultay öncesindeki yönetim organlarını kapsadığını, kurultayın yapılmasını engelleyen herhangi bir tedbir kararının bulunmadığını söyledi. Parti tüzüğünün 48. maddesi gereğince olağanüstü kurultayın toplanmasının zorunlu olduğunu ifade eden Bülbül, 833'ü noter onaylı olmak üzere toplam 1003 delegenin imzasının CHP Genel Merkezi'ne teslim edildiğini açıkladı.

11 TEMMUZ'U KRİTİK TARİH OLARAK GÖSTERDİ

Bülbül, mevcut yönetimin 11 Temmuz'a kadar olağanüstü kurultay çağrısına yanıt vermesi gerektiğini savunarak, kurultayın 26 Temmuz'dan önce yapılmaması halinde CHP'nin seçime katılımı konusunda hukuki risk doğabileceğini öne sürdü. Kurultayın toplanmaması halinde Sulh Hukuk Mahkemesi'ne çağrı heyeti oluşturulması için başvuracaklarını belirten Bülbül, adli tatil öncesindeki sürecin kritik olduğunu dile getirdi.

SON DÖRT GÜNDE YAPTIRDIKLARI ÜÇ ANKETİ AÇIKLADI

Konuşmasında kamuoyu araştırmalarına da değinen Bülbül, son dört gün içerisinde yaptırdıklarını söylediği üç anketin sonuçlarını paylaştı. Bülbül, Özgür Özel liderliğindeki CHP'nin yüzde 32 ila 35 bandında destek gördüğünü iddia ederken, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde kurulabilecek olası bir siyasi yapının ise yüzde 2 ila 5 arasında oy alabileceğini öne sürdü. Bu anketlerin hangi şirket tarafından yapıldığına ilişkin ise bilgi paylaşılmadı.

"21 TEMMUZ'DAN SONRA YENİ OLUŞUMUN DÜĞMESİNE BASACAĞIZ"

Konuşmasının en dikkat çeken bölümünde ise Yargıtay'ın "mutlak butlan" davasına ilişkin vereceği karara işaret eden Bülbül, 21 Temmuz sonrasını işaret etti. Bülbül, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin 20 Temmuz'a kadar mutlak butlan davası Yargıtay tarafından bozulursa seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel'le birlikte yolumuza devam edeceğiz. Eğer bozulmazsa 21 Temmuz'dan sonra yeni bir güneş doğacak. Biz 111 milletvekilinden 100'e yakınıyla, bütün hukuki yolları denedikten sonra yeni bir oluşumun düğmesine basacağız. Biz kaçmıyoruz, mücadelenin şeklini değiştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Antalya yalnızca plajlarıyla değil saklı kalmış koylarıyla da doğa tutkunlarının gözdesi olmaya devam ediyor. Masmavi denizi, huzurlu atmosferi ve el değmemiş güzellikleriyle öne çıkan bu koylar hem günübirlik kaçamaklar hem de unutulmaz tatiller için eşsiz rotalar sunuyor. İşte Antalya’da mutlaka görülmesi gereken o büyüleyici koylar…

Dünyanın en çok ziyaret edilen destinasyonlar arasında yer alan Antalya, hem tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkıyor hem de yetiştirdiği yetenekleriyle biliniyor. İşte Antalyalı ülkede damgasını vurmuş ünlü isimler…

Ramazan Bayramı sadece bir dini bayram olmasının ötesinde kuşaktan kuşağa aktarılan köklü gelenekleriyle dikkat çekiyor. Türkiye’nin dört bir yanında sürdürülen bu ritüeller, bayramın manevi atmosferini pekiştirirken, aile ve toplum bağlarını da güçlendiriyor.

13–14 Şubat tarihlerinde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle Antalya ile Konya’yı birbirine bağlayan yeni Antalya–Konya karayolunun bir bölümü sular altında kalmış ve yol trafiğe kapatılmıştı. Yaklaşık bir ay boyunca kapalı kalan yol, su seviyesinin düşmesinin ardından 11 Mart’ta yeniden ulaşıma açıldı.

Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin +0,5 Akdeniz'in Geleceği Çalıştayı "Enerji: Güneşi, Rüzgarı ve Dalgaları Paylaşmak" temasıyla toplandı. Özlem Gürses'in moderatörlüğündeki çalıştayda, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Gazeteci Hilal Köylü ve Ziraat Mühendisi Prof. Dr. Renan Tunalıoğlu konuşmacı olarak yer aldı

ALGLER İZNİK GÖLÜ'NÜ TURKUAZA BOYADI

Marmara Bölgesi'nin en büyük, Türkiye'nin ise 5'inci büyük doğal gölü olan yaklaşık 300 kilometrekarelik İznik Gölü'nün rengi turkuaza döndü. Mevsimsel sıcaklığa bağlı gölün dip kısmında yeteri kadar oksijen bulunmaması nedeniyle buradaki alg tabakasının su yüzeyine çıkmasıyla oluştuğu belirtilen turkuaz rengi görmek için vatandaşlar da göl kenarına geldi.

‘İZNİK'İN TANITIMINA BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR’

İznik Belediye Başkanı Mehmet Kağan, yaptığı yazılı açıklamada, bu doğa olayının bölgedeki turizme olumlu katkı sağladığını belirterek, "Gölümüzün bu olağandışı güzelliği, İznik'in tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Halkımız ve misafirlerimiz bu güzel manzaranın tadını çıkarıyor." ifadesini kullandı.

‘ZİYARETÇİLERDE ARTIŞ VAR’

İznik Gölü kıyısında 22 yıldır plaj işleten Bekir Uslu, , her yıl bu zamanlar gölün turkuaz renge büründüğünü anlattı. Uslu, gölün bu rengiyle ilgi çektiğini dile getirerek, "Ziyaretçilerde artış var. Özellikle fotoğrafçılar çok ilgi gösteriyor. Bu muhteşem güzelliği görmeye herkesi davet ediyoruz." dedi.

YANARDAĞ YENİDEN FAALİYETE GEÇTİ

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa’nın en aktif yanardağı olan Etna, yeniden faaliyete geçti. Yanardağdaki Voragine kraterinde patlama meydana geldi. Üç bin 357 metre yüksekliğindeki yanardağ, lav ve kül püskürttü. 
                                     
 

CENNET VE CEHENNEM BİR ARADA

“Cennet” olarak adlandırılan yemyeşil vadide rengârenk çiçekler bulunurken, “Cehennem” olarak nitelenen kısımda ise on binlerce yıllık buzulların bulunduğu derin bir vadi yer alıyor. Buzullaşma süreci 2 milyon yıl öncesine dayanan buzulların hızla erimesiyle genişleyen gölü ile bölge, her yıl çok sayıda doğaseverler ve fotoğraf tutkunlarını ağırlıyor.

30 YILLIK BİR EMEK 

Fahrettin Altay Mahallesi'nde kentin özgün mimariye sahip binalarından 8 katlı ve 52 daireli Özgür Apartmanı'na girenleri, daire kapılarının baktığı avluda yaseminler, begonviller, kaktüsler, kauçuk ve ejder meyvesi ağaçları ile rengarenk çiçekler karşılıyor. Üst katlardan sarkan, daireler arasında uzayan sarmaşıkların yanı sıra kanarya seslerinin yükseldiği apartmanda 63 yaşındaki Halil ve 56 yaşındaki Ayhan Çoban kardeşler görev yapıyor.

GÖREVLİ OLARAK BAŞLADIKLARI APARTMANI BOTANİK BAHÇEYE ÇEVİRDİLER

Manisa'nın Akhisar ilçesinden 1994'te İzmir'e göç ederek binanın inşasından kısa süre sonra göreve başlayan Çoban kardeşlerin, memleketlerinin doğasına duydukları hasreti gidermek için saksılara çiçek dikerek başladığı çalışma, 30 yılda benzersiz bir avluyu ortaya çıkardı. Katlardaki tüm boş alanları 200'den fazla bitkiyle donatan ve bakımlarını özenle yapan kardeşler, apartman sakinlerine dört duvar arasında farklı bir ortam sundu.

‘APARTMANIN BU HALE GELMESİ İÇİN ÖZEN GÖSTERDİK’

Tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter'in de bir süre yaşadığı apartmanın sakinleri, dairelerinin önündeki oturma alanlarında manzaraya karşı kahvelerini yudumlama fırsatı buluyor. Halil Çoban, çocukluklarının yeşilin içinde geçtiğini, çalışma ortamlarını da bu hasretle dönüştürmeye gayret ettiklerini belirtti. Her an yeşili görmenin güzel hissettirdiğini ifade eden Çoban, "Kimi denizi sever. Biz baharın yeşilini sevdiğimiz için apartmanın bu hale gelmesi için özen gösterdik. Bitkilerimize gece de bakıyoruz, durumlarını, nasıl olduklarını kontrol ediyoruz. Bakımları zorlu ama özen gösteriyoruz." dedi.

‘BURASI BOTANİK BİR BAHÇE OLDU’

Ayhan Çoban ise apartman sakinlerinin desteğiyle huzur buldukları bir ortam oluşturduklarını söyledi. Bitkilere evlat özeniyle baktıklarına dikkati çeken Çoban, "Biz ne kadar ilgi gösterirsek bitkiler de o kadar canlı oluyor. Kuşlarımızın ötüşleriyle avluda güzel ortam oldu. Bina denildiğinde dört duvar biliyoruz ama bizde öyle değil. Burası botanik bir bahçe oldu. Demek ki yapınca bir şeyler olabiliyormuş." diye konuştu.

KÖPEK BALIKLARI İLE BURUN BURUNA GELDİ 

Yer üstü zenginliği ve biyolojik çeşitliliğiyle dikkat çeken Hatay’ın kıyıları da birçok canlı türüne ev sahipliği yapıyor. Akdeniz’in derinliklerine Samandağ ilçesinde dalan dalgıç Akın Rıdvanoğlu, köpek balığı sürüsüyle karşılaştı. Bu anları tepe kamerasıyla kayıt altına alan Rıdvanoğlu, eşsiz görüntüler kaydetti.  

DERİNE İNDİĞİMİZDE KÖPEK BALIKLARINA DENK GELDİK

Ekibiyle dalış yapan Akın Rıdvanoğlu, “Hafta sonu arkadaşlarla beraber Karamağara dediğimiz bölgede bir dalış gerçekleştirdik. Dalışta bir balık kalabalığı dikkatimizi çekti. Biraz daha derine indiğimizde orada köpek balıklarına denk geldik. Bu bizi biraz daha heyecanlandırdı, biraz daha yaklaşmak istedik bize zarar vermeyeceklerini düşündük ki zaten de öyle oldu. Karınlarının tok olduğunu düşündüğümüzden dolayı bizle çok ilgilenmediler. Zaten biz kendilerine yem dağıttık. Balıkları da denize saldık biraz bundan dolayı görüp de çekmek istedik. Aslında hem heyecan verici hem de korkutucu bir manzarayla karşı karşıya kaldık. Camgöz aslında en tehlikeli köpek balıklarından biridir. Bu cins aç değilse hiç saldırı yapmaz hiç saldırı gerçekleşmez ama aç ise direkt ne görürse hangi canlıya denk gelirse direkt saldırı yapıp onu parçalama veya yeme atağında bulunacaktır” ifadelerini kullandı. 

DOLU YAĞIŞI HAYATI FELÇ ETTİ

Kent merkezinde akşam saatlerinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etikedi. Biriken dolu taneleri nedeniyle bazı cadde ve sokaklar ile kaldırımlar beyaza bürünürken, bazı mahallelerde ise kısa süreli elektrik kesintileri yaşandı. Dolu nedeniyle bazı seralar ile ekili, dikili alanlarda da zararlar meydana geldi.

Öte yandan Kemer açıklarında ise hortum oluştu. Deniz üzerinde oluşan ve karaya ulaşmadan gücünü yitirip kaybolan hortum vatandaşlar tarafından cep telefonları ile anbean kaydedildi.